Договор услуги вырубка деревьев

Примерная форма договора оказания услуг по вырубке леса (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

[ Полное наименование юридического лица ], в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и [ Ф. И. О. полностью ] [ число, месяц, год ] года рождения, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение N 1), оказать Заказчику услуги по вырубке и вывозу леса с земельного участка, указанного в пункте 2 (далее — земельный участок), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

1.2. Земельный участок [ принадлежит Заказчику на праве собственности/находится у Заказчика в аренде ] на основании [ указать правоустанавливающий документ и его реквизиты ].

Площадь земельного участка — [ значение ] га;

кадастровый номер: [ значение ].

1.3. Услуги по вырубке и вывозу леса оказываются силами Исполнителя, с использованием его техники и транспорта.

Исполнитель гарантирует надлежащую подготовку своих сотрудников для организации и проведения вырубки и вывоза леса.

1.4. По соглашению Сторон услуги должны быть оказаны в срок с [ число, месяц, год ] по [ число, месяц, год ].

1.5. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами Акта оказанных услуг (Приложение N 2).

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора в соответствии с условиями настоящего договора составляет [ сумма цифрами и прописью ] руб.

Цена включает компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.

2.2. Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется в два этапа:

— аванс в размере [ значение ] % — в день подписания настоящего договора;

— окончательный расчет производится в течение [ значение ] рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта оказанных услуг.

Оплата оказанных услуг осуществляется по выбору Заказчика наличными денежными средствами, с использованием платежных карт или иных средств, позволяющих произвести безналичный расчет.

3. Права и обязанности сторон

3.1.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему договору.

3.1.2. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.

3.1.3. Самостоятельно привлекать за свой счет к вырубке лесных насаждений третьих лиц (субисполнителей), при этом Исполнитель несет ответственность за действия привлеченных лиц.

3.2.1. Осуществлять контроль за ходом оказания услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

3.2.2. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения, связанные с оказанием услуг.

3.2.3. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

3.3.1. Организовать и обеспечить оказание услуг в соответствии с условиями настоящего договора.

3.3.2. Оказать услуги надлежащего качества, с использованием современных технологий и методов.

3.3.3. Не допускать нанесения вреда здоровью граждан, окружающей среде, имуществу Заказчика и третьих лиц, обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

3.3.4. В случае необходимости сообщить Заказчику о необходимости оказания дополнительных услуг, не учтенных в Техническом задании, и увеличения их стоимости.

Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору, в котором согласуют объем и стоимость дополнительных услуг.

3.3.5. Своими силами и за свой счет устранить выявленные Заказчиком недостатки.

Перечень недостатков и срок их устранения указываются в Акте оказанных услуг, подписываемом обеими Сторонами. В случае если Исполнитель не согласен с указанными недостатками, в Акте оказанных услуг делается соответствующая запись.

3.4.1. Оплатить стоимость оказываемых услуг в порядке и в сроки, указанные в настоящем договоре.

3.4.2. Оказывать содействие сотрудникам Исполнителя в исполнении настоящего договора.

3.4.3. Принять оказанные надлежащим образом услуги в порядке, предусмотренном настоящим договором.

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. За нарушение сроков оказания услуг, установленных п. 1.4. настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере [ значение ] % от стоимости услуг.

4.3. За нарушение сроков оплаты услуг Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере [ значение ] % от суммы долга за каждый день просрочки.

5. Изменение и расторжение договора

5.1. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

Все изменения к настоящему договору оформляются в виде дополнительных соглашений.

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в случаях, предусмотренных действующим гражданским законодательством РФ.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

6.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. В случае недостижения согласия между Сторонами спор будет рассматриваться в судебном порядке.

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению действующее гражданское законодательство Российской Федерации.

6.4. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или ее представителю.

Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем [ вписать нужное — почтовой, факсимильной, электронной связи ].

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или Сторона не ознакомилась с ним.

6.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.

6.6. Неотъемлемой частью настоящего договора является:

7. Реквизиты и подписи сторон

[ должность, подпись, инициалы, фамилия ]

Источник

Договор подряда на вырубку леса

Подборка наиболее важных документов по запросу Договор подряда на вырубку леса (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Формы документов

Судебная практика

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Статья: Вопросы квалификации незаконного оборота древесины
(Винокуров В.Н., Ступина С.А., Швецова М.А.)
(«Уголовное право», 2020, N 6) 5) если предприниматель вырубает лесные насаждения по договору подряда, когда право на их рубку получил другой гражданин на основании договора купли-продажи лесных насаждений, указанные насаждения после вырубки становятся древесиной. При этом предприниматель приобретает эту древесину стоимостью свыше 80 тыс. руб. на основании договоренности с гражданином, достигнутой до рубки лесных насаждений. Содеянное предпринимателем следует квалифицировать по ст. 191.1 УК РФ.

Статья: Реализация прокурорами полномочий в арбитражном процессе по защите прав субъектов предпринимательской деятельности
(Мирошниченко М.Н.)
(«Законность», 2019, N 3) В ходе рассмотрения дела установлено, что в целях исполнения государственного задания по осуществлению санитарных рубок леса на территории области департамент лесного хозяйства в лице ГКУ СО «Билимбаевское лесничество» заключил договор купли-продажи лесных насаждений, в соответствии с которым покупатель обязан осуществить выборочные санитарные рубки леса. В связи с отсутствием у ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов» необходимых сил и средств для исполнения договора оно заключило с ООО «Румб» договор поставки заготовленной древесины и договор подряда на выполнение работ, которые по своей сути являются притворными сделками, заключенными с целью прикрыть одну сделку — выборочной санитарной рубки лесных насаждений с одновременной куплей-продажей древесины. В то же время, поскольку госзадание на 2017 г. ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов» направлено на обеспечение государственных нужд с финансированием исключительно из бюджетных средств, привлечение к его выполнению третьих лиц с последующим заключением гражданско-правового договора должно было осуществляться с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Нормативные акты

Письмо Минстроя РФ от 10.06.1992 N БФ-558/15
«О Руководстве по составлению договоров подряда на строительство в Российской Федерации» 37. При заключении договора подряда заказчику и подрядчику необходимо принять согласованные решения по вопросам, связанным с производством работ, в том числе:

Правовые ресурсы

Источник

Договор на рубку леса

Подборка наиболее важных документов по запросу Договор на рубку леса (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Формы документов

Судебная практика

Подборка судебных решений за 2021 год: Статья 73.1 «Заключение договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности» ЛК РФ «Отказывая в удовлетворении требований Общества, суды первой и апелляционной инстанций, исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства, руководствовались статьями 198, 200, 201 АПК РФ, статьями 73.1, 74 Лесного кодекса Российской Федерации (далее — ЛК РФ), решением Малого Совета Приморского краевого Совета народных депутатов от 27.10.1993 N 375 «О порядке лесопользования на территории Приморского края» и исходили из следующего: по правилам статей 73.1 и 74 ЛК РФ договор аренды лесного участка для заготовки (рубки) древесины может быть заключен без торгов с лицом, который является арендатором этого участка, ранее предоставленного в аренду на торгах на срок более 10 лет; поскольку из договора аренды от 25.03.1998 и протокола Краевой комиссии по лицензированию пользования участками лесного фонда от 07.10.1997 N 52 не следует, что договор от 25.03.1998 заключался по результатам торгов, у Министерства отсутствуют предусмотренные статьей 74 ЛК РФ основания для заключения с Обществом на 49 лет договора аренды лесного участка без проведения торгов для заготовки древесины.»

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Статья: Монгольское законодательство об уголовной ответственности юридических лиц
(Федоров А.В.)
(«Российский следователь», 2022, N 5) Статьей 7.9 «Нарушение лесного законодательства» ЗоАП Монголии установлена административная ответственность юридических лиц за незаконную (без заключения договора или с нарушением условий договора) вырубку леса в виде штрафа в размере 10 тыс. единиц .

Правовые ресурсы

Источник